Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos de Arquitetura e de Engenharia em metodologia BIM (incluindo projeto legal e aprovações necessárias junto aos órgãos competentes), execução da nova entrada de energia com subestação e execução da obra de construção da Escola Estadual de Ensino Médio em Novo Hamburgo /RS, com área estimada a ser construída de 5.490,71 m².
Órgão / Unidade
- Unidade
- CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES
- Localização
- Porto Alegre - RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 0029
- Processo
- 25/1900-0024734-9
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Valor Estimado
R$ 25.609.404,98
Publicação
30/03/2026
Encerramento
02/07/2026
Encerra em 27 dias
Documentos do edital(22)
EDITAL
Edital · publicado em 30/03/2026
BDI
Outros Documentos · 30/03/2026
Caderno-de-Diretrizes
Outros Documentos · 30/03/2026
Cronograma-de-projeto
Outros Documentos · 30/03/2026
Cronograma-Desembolso
Outros Documentos · 30/03/2026
DIRETRIZES_PGRCC
Outros Documentos · 30/03/2026
DOCS_SUBESTACAO
Projeto Básico · 30/03/2026
ENCARGOS_SOCIAIS
Outros Documentos · 30/03/2026
Levantamento_Planialtimetrico
Projeto Básico · 30/03/2026
MANUAL_DE_IDENTIDADE_VISUAL
Projeto Básico · 30/03/2026
Matriz-de-Risco-metodologia
Outros Documentos · 30/03/2026
MODELO_DE_DECLARACAO_DE_CEDENCIA_DE_DIREITOS_AUTORAIS
Outros Documentos · 30/03/2026
MODELO_DE_DECLARACAO_DE_COMPROMISSO
Outros Documentos · 30/03/2026
Placa_de_Obra
Outros Documentos · 30/03/2026
PLANILHA-ORCAMENTARIA
Outros Documentos · 30/03/2026
PROJETOS
Projeto Básico · 30/03/2026
Relatorio_Sondagem
Outros Documentos · 30/03/2026
TERMO-DE-REFERENCIA
Projeto Básico · 30/03/2026
PLANILHA-EDITAVEL
Outros Documentos · 30/03/2026
CORREIO-30-03-2026
Outros Documentos · 30/03/2026
DOE-30-03-2026
Outros Documentos · 30/03/2026
DOU-30-30-2026
Outros Documentos · 30/03/2026
Itens desta licitação(1)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos de Arquitetura e de Engenharia em metodologia BIM (incluindo projeto legal e aprovações necessárias junto aos órgãos competentes), execução da nova entrada de energia com subestação e execução da obra de ServiçoNão se aplica | 1 cj | R$ 25.609.404,98 | R$ 25.609.404,98 | Em andamento |